HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Groupement Hospitalier Centre - Hôpital Edouard Herriot Remplacement du Tableau Général Basse Tension du Poste P6
Type de marché : Avis d'appel public à concurrence
Date limite de dépôt : 22/01/2025 à 12h30 (paru le 25/12/2024)
Localisation : 
Type de procédure : Appel d'Offres OuvertAvis de marché
Département(s) de publication :
69
Annonce n°
24-144484
Section 1 -
Acheteur
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Forme juridique de l’acheteur
:
Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur
:
Santé
Section 2 -
Procédure
2.1
Procédure
Titre
:
Groupement Hospitalier Centre - Hôpital Edouard Herriot Remplacement du Tableau Général Basse Tension du Poste P6
Description
:
Groupement Hospitalier Centre - Hôpital Edouard Herriot Remplacement du Tableau Général Basse Tension du Poste P6
Identifiant de la procédure
:
f6d04bf6-984c-4405-85c3-011eb09c906f
Identifiant interne
:
3
Type de procédure
:
Ouverte
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45223220
Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45330000
Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45311000
Travaux de câblage et d'installations électriques
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
Le délai d'exécution, dit délai global est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. La visite est obligatoire, voir RC Art 2
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
2.1.5
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre
:
3
Conditions du marché
:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés
:
3
2.1.6
Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux
:
Section 5 -
Lot
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
STRUCTURE-SECOND OEUVRE
Description
:
Dans le cadre d une refonte du TGBT P6, le site engage de nouveaux locaux afin d organiser et de redistribuer la partie HTA et BT du poste P6. Ce TGBT alimente actuellement le tiers des pavillons du site
Identifiant interne
:
1
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45223220
Travaux de gros œuvre
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
01/02/2025
Durée
:
12
Mois
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires
:
Le délai d'exécution, dit délai global est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage
5.1.7
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique
:
Pas de passation de marché stratégique
5.1.9
Critères de sélection
Critère
:
Type
:
Autre
Description
:
voir règlement de consultation
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
60% au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
60
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
40% au regard du mémoire technique note sur 40 points Chaque item suivant fait l'objet d'une évaluation appréciée comme suit : Lot 01 : 1 - Les moyens humains et matériels qui seront affectés au chantier 0 à 15 points 2 - Méthodologie et moyens mis en oeuvre pour la gestion et la limitation des nuisances 0 à 15 points 3 - Respect de la date de fin de travaux imposée 0 à 10 points
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
22/01/2025
à 12:30
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
22/01/2025
à 12:30
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
Référé précontractuel pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché dans les conditions des articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative ; référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des « mesures de publicité appropriées ».
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Organisation qui traite les offres
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0002
Titre
:
CVC / PLB
Description
:
Dans le cadre d une refonte du TGBT P6, le site engage de nouveaux locaux afin d organiser et de redistribuer la partie HTA et BT du poste P6. Ce TGBT alimente actuellement le tiers des pavillons du site
Identifiant interne
:
2
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
01/02/2025
Durée
:
12
Mois
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires
:
Le délai d'exécution, dit global est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage
5.1.7
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique
:
Pas de passation de marché stratégique
5.1.9
Critères de sélection
Critère
:
Type
:
Autre
Description
:
voir règlement de consultation
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
60% au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
60
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
40% au regard du mémoire technique note sur 40 points Chaque item suivant fait l'objet d'une évaluation appréciée comme suit : Lot 02 : 1 - Les moyens humains et matériels qui seront affectés au chantier 0 à 5 points 2 - Méthodologie et moyens mis en oeuvre pour la gestion et la limitation des nuisances 0 à 5 points 3 - Méthodologie et moyen mis en oeuvre pour garantir la continuité de l'activité 0 à 10points 4 - Performances techniques des matériels : Fournitures CF Marques et types 0 à 20 points
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
22/01/2025
à 12:30
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
22/01/2025
à 12:30
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
Référé précontractuel pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché dans les conditions des articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative ; référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des « mesures de publicité appropriées ».
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Organisation qui traite les offres
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0003
Titre
:
Electricité, CFO CFA SSI
Description
:
Dans le cadre d une refonte du TGBT P6, le site engage de nouveaux locaux afin d organiser et de redistribuer la partie HTA et BT du poste P6. Ce TGBT alimente actuellement le tiers des pavillons du site
Identifiant interne
:
3
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45311000
Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
01/02/2025
Durée
:
12
Mois
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires
:
Le délai d'exécution, dit délai global est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage
5.1.7
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique
:
Pas de passation de marché stratégique
5.1.9
Critères de sélection
Critère
:
Type
:
Autre
Description
:
voir règlement de consultation
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
60% au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
60
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
40% au regard du mémoire technique note sur 40 points Chaque item suivant fait l'objet d'une évaluation appréciée comme suit : Lot 03 : 1 - Les moyens humains et matériels qui seront affectés au chantier 0 à 5 points 2 - Méthodologie et moyens mis en oeuvre pour la gestion et la limitation des nuisances 0 à 5 points 3 - Méthodologie et moyen mis en oeuvre pour garantir la continuité de l'activité 0 à 10points 4 - Performances techniques des matériels : Fournitures CF Marques et types 0 à 20 points
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles
:
français
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Requise
Date limite de réception des offres
:
22/01/2025
à 12:30
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
22/01/2025
à 12:30
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
Référé précontractuel pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché dans les conditions des articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative ; référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des « mesures de publicité appropriées ».
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Organisation qui traite les offres
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Section 8 -
Organisations
8.1
ORG-0001
Nom officiel
:
HOSPICES CIVILS DE LYON-Etablissement support du GHT VAL RHÖNE CENTRE-
Numéro d’enregistrement
:
26690027300019
Département
:
Département travaux
Adresse postale
:
45, rue Villon
Ville
:
Lyon cedex 08
Code postal
:
69373
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
da.dms-cm4p@chu-lyon.fr
Téléphone
:
000
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1
ORG-0002
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement
:
17690111400403
Adresse postale
:
184, rue Duguesclin
Ville
:
Lyon
Code postal
:
69003
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
greffe.talyon@juradm.fr
Téléphone
:
000
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Section 10 -
Modification
Version de l’avis antérieur à modifier
:
03440011-5878-4c20-b681-b941abd613cd-01
Principale raison de la modification
:
Correction par l’acheteur
Section 11 -
Informations relatives à l’avis
11.1
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
98ff30fc-9b7c-4e74-8e88-f97bba8ae618
-
01
Type de formulaire
:
Mise en concurrence
Type d’avis
:
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis
:
23/12/2024
à 15:14
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
11.2
Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/12/2024
L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.
Se connecterL'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.
Se connecter